工程窝工怎么索赔,工程停工索赔条件有哪些

导读:随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着工程窝工怎么索赔,工程停工索赔条件有哪些问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。

一、工程窝工怎么索赔

1、建设工程因发包人原因造成停工、缓建的,承包人可以向发包人因窝工产生的相关费用和实际造成的损失。

2、法律规定:

《中华人民共和国民法典》第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

二、工程停工索赔条件有哪些

索赔条件,又称干扰事件,是指那些使实际情况与合同规定不符合,最终引起工期和费用变化的各类事件.通常承包商可以索赔的事件有:

1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失;

2、因工程变更(含设计变更,发包人提出的工程变更,监理工程师提出的工程变更,以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失;

3、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加;

4、发包人延期支付期限造成承包人的损失;

5、非承包人的原因导致工程的暂时停工;

6、物价上涨,法规变化及其他。

我们可以了解到根据规定如果工程窝工造成工程停工可以按照合同协议进行索赔,因为这是属于合同违约的情况,是可以进行索赔的,如果索赔不成,可以上法院起诉解决,这点希望大家可以明白。

以上就是沈律师为大家整理的《工程窝工怎么索赔,工程停工索赔条件有哪些》文章,希望对您有所帮助。本文链接:https://www.lawyeranswers.com/31991.html欢迎转发给有需要的朋友!

本站文章来源于网络,版权归原作者所有,如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。

Like (0)
Previous 2023年 1月 1日 下午12:10
Next 2023年 1月 1日 下午12:30

相关推荐

  • 民法典总分包合同纠纷能否选用仲裁

    导读:我们的衣食住行,因为有了法律规则才能更好的保障我们各自的权益不被侵害,我们的生活是离不开法律的,因此应该提高对法律知识的了解和认识,避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着民法典总分包合同纠纷能否选用仲裁,哪些合同纠纷可以申请仲裁的问题,希望本篇文章的内容能够帮助到您。

    建设工程 2022年 12月 28日
    19500
  • 虚报工程分包结算怎么判刑

    导读:随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着虚报工程分包结算怎么判刑,工程量争议可以做司法鉴定吗可以的。问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。

    建设工程 2022年 12月 15日
    22600
  • 城市的违章搭建多久不用拆除?

    导读:只要是违章的建筑,不管搭建了多长时间,都是需要拆除的,行政管理部门会要求违章单位在三个月内完成拆除,违章建筑是不受法律保护的,容易激化社会矛盾,影响新项目的施工。

    建设工程 2022年 12月 13日
    22600
  • 如何申请建筑工程纠纷仲裁

    导读:为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与如何申请建筑工程纠纷仲裁,建设工程纠纷案件的诉讼主体如何确定相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。

    建设工程 2022年 12月 20日
    26400
  • 赣州市乙级测绘资质审批受理条件有哪些

    导读:我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和赣州市乙级测绘资质审批受理条件有哪些,赣州市乙级测绘资质审批法律依据相关的法律规定。

    建设工程 2022年 12月 13日
    21500

发表回复

Please Login to Comment

请扫码加微信