工程窝工怎么索赔,工程停工索赔条件有哪些

导读:随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着工程窝工怎么索赔,工程停工索赔条件有哪些问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。

一、工程窝工怎么索赔

1、建设工程因发包人原因造成停工、缓建的,承包人可以向发包人因窝工产生的相关费用和实际造成的损失。

2、法律规定:

《中华人民共和国民法典》第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

二、工程停工索赔条件有哪些

索赔条件,又称干扰事件,是指那些使实际情况与合同规定不符合,最终引起工期和费用变化的各类事件.通常承包商可以索赔的事件有:

1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失;

2、因工程变更(含设计变更,发包人提出的工程变更,监理工程师提出的工程变更,以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失;

3、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加;

4、发包人延期支付期限造成承包人的损失;

5、非承包人的原因导致工程的暂时停工;

6、物价上涨,法规变化及其他。

我们可以了解到根据规定如果工程窝工造成工程停工可以按照合同协议进行索赔,因为这是属于合同违约的情况,是可以进行索赔的,如果索赔不成,可以上法院起诉解决,这点希望大家可以明白。

以上就是杨律师为大家整理的《工程窝工怎么索赔,工程停工索赔条件有哪些》文章,希望对您有所帮助。本文链接:https://www.lawyeranswers.com/31966.html欢迎转发给有需要的朋友!

本站文章来源于网络,版权归原作者所有,如果侵犯了您的权益,请来信告知,我们会尽快删除。

Like (0)
Previous 2023年 1月 1日 上午11:50
Next 2023年 1月 1日 下午12:01

相关推荐

  • 民法典中违章建筑买卖合同如何处理

    导读:在面对自己的合法权益被侵害的时候,我们就需要运用法律来保护自己的权益。如果您的合法权益正在遭受侵害,那么可以通过本篇文章了解的法律知识来保护自己的合法权益,希望能够对您遇到关于民法典中违章建筑买卖合同如何处理,违法建筑买卖合同无效吗的问题带来帮助。

    税务类纠纷 2023年 1月 4日
    26700
  • 经过招标的合同能修改违约责任吗

    导读:可以修改。在有关法律条文中,并未对哪些属于实质性内容以及变更多少属于实质性变更进行规定。而违约条款往往是在出现争议解决时候使用的,并不属于商务条款,在不损害第三人利益的条件下,经双方协商一致,可以予以修改。

    税务类纠纷 2022年 12月 13日
    19200
  • 工程总承包的适用范围有哪些

    导读:为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与工程总承包的适用范围有哪些,转包合同无效后怎样结算工程款相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。

    税务类纠纷 2022年 12月 13日
    18200
  • 工程款支付申请表范本是什么

    导读:内容包括:1、工程名称 。2、致: (监理单位)。3、工程概述:我方已完成 工作,按施工合同的约定,建设单位应于 年 月 日前支付该项工程款共(大写) (小写¥ ),现报上该付款申请表,请予以审查并开具工程款支付证书。4、结尾:承包单位:项目经理:日 期。

    税务类纠纷 2022年 12月 13日
    19900
  • 分包工伤和甲方有关系吗,转包的法律后果有哪些

    导读:随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着分包工伤和甲方有关系吗,转包的法律后果有哪些问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。

    税务类纠纷 2023年 1月 1日
    19800

发表回复

Please Login to Comment

请扫码加微信